交房通知范文集锦十篇

交房通知范文集锦十篇

  在我们平凡的日常里,我们需要用到通知的情形越来越多,通知是用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。你知道通知怎样写才规范吗?以下是小编为大家整理的交房通知10篇,欢迎大家分享。

交房通知 篇1

尊敬的租户:

  您好!按照我们双方签订的《房租租赁合同》,贵方租赁的"房屋已经于20xx年10月到期,请于本月底前补缴20xx年10月至20xx年9月的房屋租金共计元整,如果我方未在上述规定时间内收到足额的租金,我方会默认您为单方面违约,并将该房屋转租他人,同时追缴贵方拖欠的房屋租金和滞纳金,由此产生的一切后果和损失由贵方自行承担。

  特此通知!

  ———————有限公司

  20xx—6—24

交房通知 篇2

xxxx:

  根据贵公司同我公司签署的房屋租赁合同,贵公司103室已付房屋租金将于20xx年11月18日到期,应于20xx年10月18日(不含)前支付20xx年11月18日至20xx年05月17日期间的房屋租金和物业费。截止本函送达之日,贵公司已经累计逾期未付款日,逾期未付款的,每逾期一日,则按月租金的`5‰支付违约金,逾期违约金已达元。望贵公司接到函后,尽快缴纳房屋租金和物业费用及水电费。注:房屋租金:元;物业管理费:元;违约金:元合计:元。

  有限公司

  年10月xx日

交房通知 篇3

尊敬的 先生/小姐:

  您好!

  感谢您选择 房地产开发有限公司 项目,我公司全体员工在此衷心地祝愿您及您的家人工作顺利,家庭幸福,身体健康!

  根据我公司与您签订的商品房买卖合同(合同编号),您所购买的 项目 期 栋 单元 号房屋已取得《建设工程规划验收合格证》,我公司已于20xx 年xx 月xx日以快递的方式向您邮寄了交房通知书,并按合同约定于201年 月1日至 月1日集中交房。根据您和我们签订的合同,商品房在达到约定的`交付使用条件后,买受人须按照合同约定期限接收房屋。买受人逾期接受房屋的,将按商品房买卖合同中第十二条来处理。

  为让您早日住进新家并减少您不必要的损失,我公司在此郑重提示,请尽快携带您的身份证、商品房买卖合同原件及收据等资料,前往以下地址办理交付手续。

  地址:

  详询:

  特此告知!顺祝安康!

  房地产开发有限公司

交房通知 篇4

  尊敬的物博·嘉华豪庭业主:

  您好!恭贺您乔迁新家园!在您的大力支持下已达到交房条件。为了方便您办理入伙手续,现将办理入伙手续的有关事项通知如下:

  一、办理入伙手续的地点是:

  二、办理入住手续时应带的资料:1.开发商发出的《入伙通知书》;2.商品房购买合同原件及复印件壹份;3.接房时应完清房款及其它相关费用,共计人民币¥元(注:在办理入伙手续期间,我公司只接受现金付款方式,不接受其它付款方式。) 4.业主身份证原件及复印件二份;5.委托他人办理的须带业主委托书(经公证处公正)、委托人员及被委托人的身份证及复印件各一份;委托与被委托人若是夫妻关系的,只需提供户口簿及结婚证书的`原件和复印件。

  三、入伙时间:1.您办理入住手续的时间是:20xx年x月x日。请您在规定的时间前来办理入伙手续。2.注意事项:如超过入伙期未办理入伙手续,按合同规定仍将从入伙之日起计收物业管理费。

交房通知 篇5

**:

  现就您租赁我司位于*************门面房屋相关事宜再次通知您:根据贵、我双方***年***月*日签订的《房屋租赁合同》约定,您应在****年*月**日前向我司缴纳下一租赁年度全年的`房屋租金¥*******,现您已向我司缴纳租金人民币*******元,剩余租金人民币********元虽经我司多次催要,但至今仍未能向我司缴纳。为妥善解决问题,请您在接到本通知之日起七日内向我司缴纳本租赁年度剩余租金人民币******元,逾期,我们将按照贵、我双方****年**月**日签订的《房屋租赁合同》约定,解除与您签订的《房屋租赁合同》,并追究您的违约责任。

  通知人:年月日

  接收人签字:

交房通知 篇6

  您购买我公司开发建的位于 房产。根据 年 月 日您与我公司签订《商品房买卖合同》(合同编号: ),合同第八条约定,我公司应于 年 月 日前符合交付上述房屋,该房屋如期达到交付使用条件,我公司已多次通知您办理房屋交接使用手续,但截止目前,您仍未能按合同约定办理交接手续。

  依据《商品房买卖合同》第十一条约定,你的行为已构成严重违约,应当承担相应的违约责任。现通知您于接到本通知之日起的.三日内,到我公司办理该房屋的交付使用手续,否则,本通知期限界满日视为房屋交接日,且因你的原因造成的逾期交房及给我公司造成的损失由您承担。

  特此通知

  新乡市正隆置业有限公司

  年 月 日

交房通知 篇7

尉氏县苏豫置业有限公司:

  本人与贵公司于20xx年8月订立商品房买卖合同。本人所购商品房为贵公司开发的翡翠城小区10号楼1单元1101室,合同面积129.79平方米,合同房价款元(肆拾叁万元整),本人向贵公司支付首期房款元(拾叁万元整),剩余部分房款进行银行抵押且正常按揭。本人也已向国家缴纳房产契税8600元,房屋维修专项基金5190元。

  合同约定贵公司应于20xx年12月31日前向本人履行经过验收合格的商品房交付手续。但你公司至今未向我依据合同约定进行交付。本来我购置你处房产,是为了孙女今年就读尉氏县明德学校,尽管已经超过90天,但你公司至今仍未通过国家相关验收,不符合交房条件,因而也没有交房。导致本人利益遭受很大损失,因你公司未能按时交房、致使本人不得已放弃孩子在明德学校读书的机会,你公司必须为此遭受道义上的谴责与经济上的补偿。

  为此,本人特致函你公司在接到本函告十五日内向本人进行交付,并责令你公司依照合同约定,向本人支付每日占房价款万分之一的违约金。如不履行合同约定,本人将依照合同第九条第二项之规定解除与你公司的商品房买卖合同,并要求退还我全部房款。如不遵守合同约定本人有向人民法院提起诉讼、请求司法保护的`权利。本人同时保留向新闻媒体求助呼吁的权利,到时你公司声誉受影响,全乃咎由自取。 特此函告!

  翡翠城小区10号楼1单元1101室业主:张灵芝

  20xx年xx月xx日

交房通知 篇8

尊敬的xxx(女士/先生),您好:

  首先感谢您对xxxxx项目的支持和关注,您所购买的`“天舜·xxxxx”房屋,因外部供电线路改造施工影响了我xxxxx项目的竣工日期,在此很抱歉地通知您:xxxxx将延期交付,为此我们深感抱歉。

  具体原因是:天舜·xxxxx一期项目在上报规划审批时,为避让穿过地块上方的110KV香万线高压线路,根据规划局审批意见,沿高压线拟建楼房均向后退让了安全距离。工程施工期间,电力公司为确保不出意外,要求我xxxxx工程现场全面停工,进行高压线路入地改造施工。供电公司和武湖农场在武湖街线路整体改造和xxxxx线路局部改造两个方案之间反复讨论、修改,花费了大量时间,最终由我公司耗资200余万元,将穿越天舜·xxxxx一期地块的110KV香万线改造入地。高压线改造入地后大大提升了您的生活品质,避免您入住后再次施工的麻烦,让您入住后的生活更加便利。供电改造方案论证到线路入地施工完成,前后耗时达10个月有余,因此延误了xxxxx一期房屋交付日期。按我公司与您签订的购房合同第十条第2款第3项的规定,特提前告知您。我公司预计将于xxxx年x月x日启动交付,具体日期以我公司向您发出的房屋交付通知书为准。对由此给您造成的不便,我们深感抱歉,还望得到您的理解和支持。特此通知。

  在此谨祝你和家人阖家欢乐,幸福美满,我们期待您和家人能早日来xxxxx安家落户。

  武汉xxxx投资有限公司

  xxxx年x月x日

交房通知 篇9

尊敬的xxx城一期业主:

  您好!

  非常荣幸地通知您,您所购买的“xxx城一期3、4、5栋住宅”自20xx年5月9日起正式办理物业交付手续。在此,我们衷心感谢您一直以来对蓝光地产的`大力支持、理解,并真诚预祝您:阖家欢乐、万事如意!

  届时,由于前来办理接房手续的业主较多,为避免您长时间等候,我司建议您按以下时间办理接房手续:

  5月9日,星期六,3栋;

  5月10日,星期日,4栋1、2、3单元;

  5月11日,星期一,4栋4单元、5栋。

  一、办理地点:xxx城物业服务中心一楼(小区大门左侧)

  二、集中办理日期:20xx年5月9日至20xx年5月11日

  三、工作时间:9:00—17:00

  四、所需携带资料:详见交房通知书中《业主需携带资料》

  五、所需缴纳费用:详见交房通知书中《需缴纳款项明细》(现场可刷卡)

  六、咨询电话:

  xxxxxxxxxxxxx(销售中心咨询热线)

  xxxxxxxxxxxxx(xx物管公司项目现场咨询热线)

  七、温馨提示:

  1、5月9日-11日前往现场办理交付手续的业主,将获得精美礼物;

  2、您还可以登陆集团网站XXXXXXXXXXXX“了解产品”——“产品系列”第2页“xx城”项目查看交房相关信息;

  3、为方便您顺利办理交房,请携带全部所需资料、费用后再至现场办理。

  通知人:xxx置业有限公司

  四月二十五

交房通知 篇10

尊敬的 ,您好:

  首先感谢您对XXXX项目的支持和关注,您所购买的XXX楼XX单元XX室因市政管网工程影响了我项目的.竣工日期,在此很抱歉地通知您:XXX广场将延期交付,为此我们深感抱歉。 具体交房日期以我公司向您发出的房屋交付通知书为准。对由此给您造成的不便,还望得到您的理解和支持。特此通知。

  在此谨祝你和家人阖家欢乐,幸福美满,我们期待您和家人能早日来XXX广场安家落户。

  XXXXX接待中心

  xxxx年x月x日

精选文章

相关文章

粤ICP备17098710号 微点阅读